项目未开工解除施工合同协议书

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。

十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。

十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

年月日签订

建筑施工合同的具体的一些内容:

第一条,就是解释合同的优先顺序,是先本合同,然后在是合同的附件;

第二条,就要指出图纸和文件的管理和提供,图纸是工程师负责保管,可以免费提供两套复印件给承包方,如果需要更多,就自己承担相应的费用。承包方在工程师没有同意的情况是不可以将图纸和其他的文件给第三方,除非执行合同上有需要才可以。

1、因为不能提供施工场地的、或者是水、电源道路没有接通的,从而影响进场施工的。

2、发包方负责供应的材料不能够提供施工的需要的,验收时需要维修而影响了进度的;

3、施工的过程中因为停电、停水八个小时以上或者是间断性的停水、停电超过三天,每次超过四个小时,从而影响正常施工的;

4、不是因为承包方的原因,是因为监理签证不及时导致施工受影响的。

6、其他的不是人为的因素引起的延误了工期的。竣工方面。

8、因为承包方的原因没有完成,就要承担违约责任。

甲方:

乙方:

第1条工程概况

1.1工程名称:

工程地点:

工程内容:

承包范围:

1.2开工日期:

竣工日期:

总日历日期:

1.3质量等级:

1.4合同价款:

第2条合同文件及解释顺序

第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同语言:

3.2适用法律法规:

3.3适用标准、规范:

第4条图纸

4.1图纸提供日期:

4.2图纸提供套数:

4.3图纸特殊保密要求和费用:

第5条甲方驻工地代表

5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:

第6条乙方驻工地代表

第7条甲方工作

7.6水准点与座标控制点位置提供和交验要求:

7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

第8条乙方工作

8.3施工防护工作的要求:

8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

8.5对施工现场交通和噪音的要求:

8.6成品保护的要求:

8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

8.8施工场地整洁卫生的要求:

第9条进度计划

第10条延期开工

第11条暂停施工

第12条工期延误

第13条工期提前

第14条检查和返工

第15条工程质量等级

15.1工程质量等级要求的经济支出:

15.2质量评定仲裁部门名称:

第16条隐蔽工程、中间验收

第17条试车

第18条验收和重新检验

第19条合同价款及调整

19.1调整的条件:

19.2调整的方式:

第20条工程预付款

20.1预付工程款总金额:

20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:

第21条工程量的核实确认

第22条工程款支付

22.1工程款支付方式:

22.3甲方违约的责任:

第23条甲方供应材料设备

23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):

第24条乙方采购材料设备

第25条设计变更

第26条确定变更价款

第27条竣工验收

第28条竣工结算

28.1结算方式:

28.5甲方违约的责任:

第29条保修

29.1保修内容、范围;

29.2保修期限:

29.3保修金额和支付方法:

29.4保修金利率:

第30条争议

30.1争议的解决程序:

30.2争议解决方式:

第31条违约

31.1违约的处理:

31.2违约金的数额:

31.3损失的计算方法:

31.4甲方不按时付款的利息率:

第32条索赔

第33条安全施工

第34条专利技术、特殊工艺和合理化建设

第35条地下障碍和文物

第36条工程分包

36.1分包单位和分包工程内容:

36.2分包工程价款的结算办法:

第37条不可抗力

37.1不可抗力的自然灾害认定标准:

第38条保险

第39条工程停建或缓建

第40条合同生效与终止

40.1合同生效日期:

第41条合同份数:

41.1合同副本份数:

41.2合同副本的分送责任:

41.3合同书制定费用:

发包方(章):承包方(章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电挂:电挂:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

鉴(公)证意见:

经办人:

鉴(公)证机关(章)

年月日

附件一:《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的使用说明

《建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成了《建设工程施工合同示范文本》(以下简称《示范文本》)。

《合同条件》是根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须严格履行。

由于合同标的--建设工程的内容各不相同,工期造价也就随之变动,承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异,双方的权力、义务也就各有特性。因此,《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程,需要进行必要的修改、补充,即配之以《协议条款》。《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的,主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式,承发包双方针对工程的实际情况,把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议,《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现,成为合同文件的组成部分。这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》,对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则,并使协议尽可能准确、严密,以减少扯皮,保证施的工顺利进行。我们编制了这个《使用说明》,供承发包双方在签订合同时参考。

采用招标发包的工程,《合同条件》应是招标书的组成部分,发包方对其修改、补充或不予采用的意见,要在招标书中说明。承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见,也要在投标书中一一列出。中标后,双方将协商一致的意见写入《协议条款》。不采用招标发包的工程,在要约和承诺时,都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出,将取得一致的意见写入《协议条款》。

下面对《协议条款》的使用加以说明:

发包方(以下简称甲方):可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意,履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在《协议条款》甲方位置内,不得简称。与甲方合并的单位、兼并甲方的单位,购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员,均可成为甲方,履行合同规定的义务,享有合同规定的权利。

承包方(以下简称乙方):应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称。但乙方不能将工程转包或出让,如按《合同条件》第36条进行分包,应在合同签订前提出并征得甲方同意。

第1条

1.1本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程内容,主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围,主要指是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。

1.2本款内应写明双方商定的开工日期,也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定的乙方提交竣工报告的日期,包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。

1.3写明双方商定的工程应达到的质量等级(即合格还是优良)。

1.4应写明工程价款的金额和承包方式。

工程为群体或小区工程时,以上各项应按附表格式将单位工程列表说明,作为《协议条款》的附件。如:

XXX工程项目一览表

单位工

程名称建筑面积

(平方米)结

构层

数高

(米)跨

(米)设备

安装

内容工程

造价

(元)开公日期竣工日期

年月日年月日

第2条本条应写明组成合同文件的名称和顺序。

实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释不一致时,是否有作出解释的权力。

第3条

3.3国家有统一的标准规范时,施工中必须使用。国家没有统一标准规范时,可以使用地方或专业的标准规范,地方和专业的标准规范不相一致时,应在此条写明使用的标准规范的名称。并按照工程的部位和项目分别填写适用标准规范的名称和编号,例如:

一、建筑工程:

1.土方工程土方与爆破工程施工及验收规范(GBT201-83)

2.砌砖砖石工程施工及验收规范(GBT203-83)

3.砼浇筑钢筋混凝土工程施工及验收规范(GBT204-83)

4.抹灰装饰工程施工及验收规范(GBT210-83)

二、安装工程

1.暖气安装采暖与卫生施工及验收规范(GBT242-83)

2.

3.

甲方提出超过标准规范的要求,征得乙方同意后,可以作为验收和施工的要求写入本款,并明确规定产生的费用的承担。

甲方对图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容、保密费用及由谁承担。

第5条

5.1本条写明甲方代表姓名,甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责。如前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、权限。

6.8本款应写明对施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线保护费用的金额。

7.3甲方要求乙方提供的合同价款之外的照明、警卫、看守等工作,应在此款写明。

7.6本款应写明工程完成后应由乙方采取特殊措施保护的单位工程或部位的要求,所需费用及由谁承担。

7.7本款应写明施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线的名称和保护的具体要求。

7.8本款应写明对施工现场布置、机械材料的放置、施工垃圾处理等场容卫生的具体要求,交工前对建筑物的清洁和施工现场清理的要求。

第9条本条应对以下内容予以说明:

2.对可调整因素的限制,如工程量增减多少才可调整;

3.需补充的其它造成工期调整的因素;

4.双方议定乙方延期竣工应支付的违约金额,应在本条写明违约金数额和计算方法,如每延迟一天乙方应支付多少。

第10条甲方在签订《协议条款》时提出提前竣工的要求,应在本条写明以下事项:

2.乙方应采取的措施;

3.甲方应提供的便利条件;

4.赶工措施费用的计算和分担;

第11条本条应写明双方对质量评定意见不一致时仲裁部门的名称。甲方对工程质量提出合格以上要求的,应在本条写明相应的经济支出及计算方法。

第13条目前我国合同价款调整的形式很多,应按照具体情况予以说明,如:

1.一般工期较短的工程采用固定价格,但因甲方原因致使工期延长时,合同价款是否作出调整应在本条说明。

2.甲方对施工期间可能出现的价格变动采取一次性付给乙方一笔风险补偿费用办法的,应写明补偿的金额和比例,写明补偿后是全部不予调整还是部分不予调整,及可以调整项目的名称。

甲方不预付工程款,在合同价款中应考虑乙方垫付工程费用的补偿。

XXX工程甲方供应材料设备一览表

号材料和设备

名称规格

型号单

位数

第18条乙方采购材料设备的几种特殊情况应在本条作出说明:

2.甲方不提供指标,由乙方采购三材的,应写明材料名称、数量、规格、质量等级和价格。

第22条双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下说明:

如:双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在一方提出调解要求后10天内,双方应保证合同的继续执行。建设主管部门10天内不能作出调解,任何一方可在10天内不能作出调解,任何一方可在10天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

双方接受调解结果,应在调解作出后7天内执行

规定执行。

第23条甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明:

1.承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出,乙方因此发生的人工、材料、机械和管理等费用支出;

3.赔偿损失、违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时应将不足部分支付给乙方,作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法,如损失的性质是直接损失还是间接损失,损失的内容是否包括乙方窝工的人工费、机械费和管理费,是否包括窝工期间乙方本应获得的利润。

第24条乙方对工程的分包应详细写入本条。主要包括分包工程的名称、内容、分包单位的名称和承包范围。

第25条本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求,对造成工期延误和工程破坏的不可抗力自然灾害作出规定,可采用以下形式:

1.X级以上的地震;

2.X级以上持续X天的大风;

3.Xmm以上持续X天的大雨;

4.X年以上未发生过,持续X天的高温天气;

5.X年以上未发生过,持续X天的严寒天气。

第26条在办理保险时,应写明甲方人员和第三方人员在施工现场生命财产安全的保险内容,保险金额,由谁办理和承担费用。

THE END
1.合同主要条款19.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定,终止了全部或部分合同后,甲方可以依其认为 适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部 分费用负责.但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分. 20,破产终止合同 20.1 如果乙方破产或无清偿能力时,甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙 http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/TPFrame/zjcgdownAttachAction.action?cmd=download&AttachGuid=a642f38e-a90f-4ef5-9c73-8fb3547c8fe3
2.甲方无需就本合同的履行向乙方或第三人支付其他任何费用这句话是什意思是除了合同列明出来的需要甲方向乙方或第三人支付的价款之外,无需再支付其他的费用。https://www.66law.cn/question/13472936.aspx
3.劳务协议书标准版(通用12篇)1.乙方要求甲方无需为其缴纳社会保险及住房公积金,由甲方按月支付社会保险与住房公积金费用¥元,社会保险及住房公积金方面的法律责任均由乙方自行承担。如因任何原因发生补缴事宜,则乙方应将甲方支付的社会保险费用返还给甲方。 2.如甲方为乙方出资购买了保险(包括但不限于意外伤害保险、医疗保险等),则一旦发生应由甲方https://www.oh100.com/a/202203/4439098.html
4.维保服务合同(通用16篇)合同签定之日起,乙方给甲方打保证金贰万元整,交付给甲方,设备开工完工后六个月内甲方返还保证金(贰万元)给乙方。 九、付款方式: 以设备进度拨付设备款给乙方,每十天拨付一次,第一次某月某日拨壹拾万元,设备完工甲方需支付乙方设备款叁拾伍万壹仟捌佰元整,其余设备款经甲方验收合格后六个月内不出现质量问题时一次https://www.ruiwen.com/fuwuhetong/7446444.html
5.结算协议书通用15篇甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付),结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。 五、本协议不尽之处,甲、乙双方共同协商补充; 本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。 https://www.jy135.com/xieyishu/1195668.html
6.民宿委托经营管理简单合同(通用10篇)三、需额外支付费用的项目: 1、陪客(不论大人小孩以及月嫂)每人每天5美元。首位陪客免费入住,婴儿作为陪客参照上则计算。包餐、月子餐和月嫂费用另行协商。 2、超过哈岗和罗兰岗范围或超过次数的外出产检和购物,将视路程和时间协商收费(参照每英里1美元计算,10美元起步)。如需甲方陪同外出办事,除车费按照上则收取外https://hetongfa.yjbys.com/weituo/1373923.html
7.终止合同协议书模板4、 协议提前终止后,甲乙双方签订的《XXXX保密协议》中第3、4、5、6条仍需严格遵照执行。 第三条 费用问题 1、 甲方已向乙方支付人民币XXXX元(大写:XXXX万 元)已涵盖在本协议约定的终止日之前甲方应付乙方的全部费用。 2、 本协议生效后甲方无需再向乙方支付任何费用(包 https://www.64365.com/zs/738346.aspx
8.甲方未付清工程款,乙方能否拒绝交付?45种工程施工纠纷!(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用; (二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十四https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405003138737504385
9.房屋无偿使用协议格式(通用10篇)1、无偿使用期间,水电费、电话费、取暖费、等日常发生费用由乙方负担。 2、无偿使用期间,如乙方确因特殊情况需要退房,必须提前1个月书面通知甲方。 3、无偿使用期间,乙方不得擅自改变房屋的结构及用途,如需装修或改造,须征得甲方同意,乙方如因故意或过失造成租用房屋和设备的毁损,应负责恢复原状或赔偿经济损失。https://www.unjs.com/fanwenwang/ziliao/364166.html
10.资中县公共资源交易中心特许经营权转让费:乙方获取项目特许经营权应向甲方支付的特许经营权转让费为人民币153000000.00元(大写:壹亿伍仟叁佰万元整)。 污水处理综合服务费:污水处理综合服务费由污水处理费、特许经营权转让费 摊销、投资收益三部分组成。 (1)污水处理费: 按照污水处理单价计算的污水处理费用,月污水处理费等于月实际处理合格的http://zz.njztb.cn/TPFront/infodetail/?infoid=a64e7433-1b35-4b5e-8223-56565b452080&categoryNum=009001001
11.房屋租赁协议书(通用20篇)三、关于该租赁房屋的外装修费用,甲、乙双方协商聘请有资质的单位,以该单位审定的结算价格为准,多退少补。 四、乙方在管理使用该租赁房屋期间所发生的所有税费,包括:房屋产权税、土地使用税以及室内的装修、装饰费用等等,不再向甲方主张;甲方支付的'室内装修、装饰费用贰佰万元,也不再向乙方主张。本协议生效后,甲https://www.gdyjs.com/shiyongwen/xieyishu/513477.html