油漆涂料购销合同范本5篇最新

购销合同是买卖合同的变化形式,它同买卖合同的要求基本上是一致的。主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见,由供方将一产品交付给需方,需方接受产品并按规定支付价款的协议。下面是小编精心收集的油漆涂料购销合同范本,希望能对你有所帮助。

↓↓↓点击获取"油漆涂料合同"↓↓↓

一、双方当事人

需方:(以下简称甲方)合同签订日期:

供方:(以下简称乙方)合同签订地点:

三、质量要求、技术标准:按国家标准执行,应确保漆膜表面颜色在室外条件下一年内不退色、不变光,产品质量从使用之日起“三包”一年。

四、运输方式及费用负担:汽车运输,并送到需方指定仓库内,费用由供方负担。

五、包装标准、包装物的回收:按国家标准包装,包装物不回收。

六、验收标准、方法及提出异议的期限:按国家标准及需方要求。若有质量问题供应商应无条件换货,否则作退货处理,并承担对我公司造成的一切经济损失。

七、随机资料及供应方法:随带出厂合格证、装箱清单,提供产品材质证明书

八、付款方式:货到经验收合格后,凭17%全额增值税专用发票30日内付款。

九、违约责任:友好协商或按《合同法》有关规定办理。

十、解决合同纠纷的方式:双方友好协商或按《合同法》办理

十二、本合同一式两份,涂改无效,供需各执一份,本合同自供需双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

订货方(以下简称甲方):

供货方(以下简称乙方):

第一条产品名称

1.涂料品牌:涂料

2.涂料品类:

1).弹性涂料

2).防霉涂料

第二条质量要求标准

2、乙方提供必须提供产品说明书、质量保证书

第三条供货地点、品名、型号、数量、单价、总合同价款:

1.供货地点:3区、8区、9区、11区

2.外墙弹性涂料数量(暂定)295吨.合同单价:贰万五千元/吨(大写),人民币(¥)25000.0元/吨,合同金额柒佰叁拾柒万伍仟元整(大写):人民币(¥)7375000.0元。

3.防霉涂料数量(暂定)105吨.合同单价:一万五千元/吨(大写),人民币(¥)15000.0元/吨,合同金额壹佰伍拾柒万伍仟元整(大写).人民币(¥)1575000.0元。合同总金额(暂定)捌佰玖拾伍万元整(大写).人民币(¥)8950000.0元。最终的供应数量按实际使用数量计。

第四条涂布量

1、经甲乙双方确认涂料的涂布量如下:

1).弹性涂料:2.5㎡∕kg成活(理论涂布量)

2).防霉涂料:3.5㎡∕kg成活(理论涂布量)

3、乙方需安排工程技术指导人员进行施工指导,若甲方按照乙方提供的使用说明书及乙方技术人员的要求进行施工,涂布率没达到以上确定的涂布量,则甲方有权将施工超出量从乙方余剩的供货款中扣除。

2、运输方式:汽运,由乙方负责组织并承担运费,负责卸车。

2、验收地点:即乙方交货地点。

第七条施工中质量保证措施

1、为确保乙方所供产品施工后的质量品质,甲方必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施:

2)施工次序;

3)施工时环境温度限制;

4)成品保护。

2、甲方在乙方工程监理指导下采取上述质量保证措施,乙方应保证外墙涂装质量5年颜色不退色、不发花,涂膜不粉化、不脱落。

3、如甲方未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的,由甲方承担相应责任。如甲方按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求,视为乙方材料质量问题,由乙方承担相应责任,并承担由此为甲方造成的一切经济损失。

第八条付款方式

1、在本合同签订后的天内,甲方向乙方支付总货款的

2、乙方将每批产品运到合同约定的供货地点,待施工开始进行,涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算,无异议后10日内,甲方向乙方支付已到货货款的70%.

3、待工程完工验收合格三个年10日内,涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处),甲方向乙方支付货款的15%.

4、剩余5%的货款作为产品质保金,甲方在工程完工两年无质量问题15日内一次性无息支付给乙方。

甲方对乙方的货物质量有异议,须在货到甲方之日起10日内以书面形式提出退换的要求,否则产品质量视为合格。

第十条违约责任

1、甲方的违约责任

1)甲方中途无故退订单的,应赔偿乙方直接和间接的损失(按退货总额100%赔偿)。

2)甲方延期提货,应向乙方支付违约金,每逾期一天,违约金按货款总额的6%计算;甲方违反合同规定,拒绝接受货物的,应向乙方支付违约金,违约金按货款总额的100%计算。

3)甲方未按合同约定付款的,应向乙方支付违约金,每逾期一天,违约金按货款总额6%的支付。

4)甲方如错填到货地点、接货人或对乙方提出错误异议,应承担乙方由此产生的直接和间接损失。

2、乙方的违约责任

1)乙方中途无故终止订单的,应赔偿甲方直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。

2)乙方所交货物质量或型号不符合合同约定的,由乙方负责调换并承担由此给甲方造成的一切损失。

3)因乙方的原因逾期交付货物的,应向甲方支付违约金,每逾期一天,违约金按货款总额的15%计算;乙方违反合同规定,提供不合格货物的,按合同约定更换合格货物并向甲方支付违约金,违约金按货款总额的100%计算。

4)乙方货物错发到货地点、接货人的,乙方除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外,还应承担甲方因此多支付费用两倍的金额;但甲方必须提供因乙方原因多支付费用的证明。

第十一条不可抗力

1、不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的,不免除责任。

第十二条争议解决

甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时,首先由双方协商解决,协商不成的,均可向工程所在地的人民法院起诉。

第十三条其它事项

1、在合同有效期内,除经对方书面同意或者由法定理由,任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜,双方另订补充协议约定,补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同自双方签字并盖公章之日起生效,本合同一式贰份、共计四页,甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,一致同意油漆购销达成以下条款,作为双方履行购销合同之准则:

一、产品名称、商标、规格、数量及金额

1、颜色以甲方确定的样板为标准。

2、供货数量以实际为准。

二、供货方式

由乙方帮助组织送货到甲方指定库房,由甲方负责组织卸车及费用。

三、供货期

当本合同生效后,甲方发出书面订货单,乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货(不可抗力因素除外)。

四、付款方式

当本合同生效后,甲方提交要货计划,同时甲方应向乙方支付全部货款的30%作为定金,乙方根据此计划安排生产、送货,货到工地、签收后方可卸货,甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。

五、验收

甲方在验收时当场签收(盖章或签字),作为结算的依据。甲方指定的现场签收人为_x。

六、技术要求

七、违约责任:

甲方如不接受合格的货物,则无权收回已支付货款;如乙方提供的产品不合格,甲方可以拒绝收货并拒付货款。

八、解决合同纠纷的方式

甲、乙双方以合同内容为依据,本着相互谅解,相互合作的精神协商解决,如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁,也可向法院提请诉讼、裁决。

九、其它约定事项:

十、本合同从签署之日起立即生效。

1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份合同,具有同等效力。

2.在甲方未付清订单的所有货款前,该订单所列之货物的所有权为乙方所有。

3.已调色的产品概不退换。

甲方签章:乙方签章:

代表人:代表人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

需方:合同签订日期:

供方:合同签订地点:

一、交货地点:__x

七、随机资料及供应方法:随带出厂合格证、装箱清单,提供产品材质证明书。

十、解决合同纠纷的方式:双方友好协商或按《合同法》办理。

需方:供方:

单位名称:单位名称:

单位地址:单位地址:

法定代表人:法人代表:

委托代理人:委托代理人:

传真:传真:

委托代理人:

联系地址:

开户行:

账号:

风险提示:

仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方经过协商,确认根据下列条款订立合同,以资共同遵照执行。

合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。

合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。

产品名称单位数量(桶)单价(元/桶)总金额(元)

合计人民币(大写):

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准:

产品的质量技术标准为产品制造商(下称原厂商)制定的质量技术标准。

卖方已知悉上述标准,并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。

2、产品包装:

(1)有原厂包装的,按原厂包装标准;

(2)没有原厂包装的,按卖方包装标准进行包装。

三、收货事项

1、本合同设备的到货日期为:合同生效起_______个工作日内。

2、本合同实际支付金额为人民币(大写)_____________。

3、甲方给乙方的付款方式:()支票;()电汇;()银行汇票;()LC;()T/T。

4、本合同经双方签订后正式生效,付款方式:_______。

5、甲方未付齐货款全款(100%)之前,货物所有权归乙方所有。

6、定金:

四、包装、运输、交货、验收及异议的提出

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的保险由_______方负责办理,费用由_______方承担。

3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对货物共同验收,乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定,则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。

4、甲方发现收到的货物与规定的不符,应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议,乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决,直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利,视为产品验收合格。

五、免责条款

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟,等不可抗拒的原因,导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的,免除相应的违约责任。

2、受到上述免责事项影响的一方,应在_______天内通知另一方。

六、违约责任

质量不符合合同约定,通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润,可以综合交易的实际的情况,约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润,约定的预期利润可以得到法院的支持。

根据合同法规定,当事人一方违约时,守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种,既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。

1、甲方逾期付款的,应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。

2、乙方逾期交货的,应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。

七、争议解决的方式

八、其他

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方作出有法律效力的意思表示,应以书面形式作出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应_______个工作日内回函,否则视为无效。

THE END
1.合同纠纷华律网合同纠纷栏目为您提供合同纠纷类相关知识介绍,包括劳动合同纠纷、租赁合同纠纷、抵押合同纠纷、担保合同纠纷等,同时我们提供专业的合同纠纷类律师进行在线咨询服务,为您全方位解答合同纠纷类问题.https://m.66law.cn/laws/hetongfa/hetongjiufen/
2.什么是合同纠纷?专家导读 合同纠纷,是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。合同纠纷的内容主要表现在争议主体对于导致合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实以及法律关系的内容有着不同的观点与看法。合同纠纷处理方法包括调解、仲裁、诉讼。 https://mip.64365.com/zs/1193787.aspx
3.要素式起诉状:中介合同纠纷怎么起诉?丨“立”说纷纭中介合同已签订 履行过程中发生纠纷 如何起诉? 上海市宝山区人民法院 “立”说纷纭专栏第十九期 推出中介合同纠纷要素式立案指南 快来了解一下! 中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。中介合同包括两类:报告订约机会的中介合同和充当订约媒介的中介合同。其中https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29352241
4.涉外合同纠纷如何确定准据法涉外合同纠纷,准据法的确定如下: 1、当事人可以在合同中自由选择适用哪个国家或地区的法律; 2、当事人可以依据具体情况根据国际公约的规定选择适用的法律; 3、当一方当事人没有在合同中明确选择准据法时,另一方当事人可以在某个时间点上提出合理合法的准据法选择,比如在诉讼过程中。法律https://china.findlaw.cn/ask/question_jx_1020839.html
5.借款合同纠纷借款合同纠纷已经是很常见到的了,小编在这里为提供给大家借款合同纠纷的处理给大家借鉴。 借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。《合同法》规定的借款合同包括两部分:第一是金融机构之间及其与自然人、法人和其他组织之间的借款合同;二是自然人之间的借款合同。但是在实际社会经济生活中的借款关https://www.ruiwen.com/gongwen/hetong/jiekuanhetong/49781.html
6.最高人民法院建设工程施工合同纠纷司法解释(二)图解二十五讲(44幅五、《建设工程施工合同司法解释(二)》出台前,部分法院即已认为实际施工人享有工程价款的优先受偿权 相关规定指引 附录一最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 附录二最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二) " http://www.law-lib.com/shopping/shopview_p.asp?id=82607
7.建设工程施工合同纠纷4本案系开发商与承包商之间发生的建设工程承包合同纠纷,双方当事人的愿景差异较大,争议焦点在于承包商是否应当向开发商支付工期延误违约金、更换项目经理及其他工作人员违约金、民工闹事违约金等问题。仲裁庭在维持合同约定效力基础上,根据庭审查明的事实,基于公平原则与诚实信用原则,依法作出了公正裁决。裁决书具有如下特点http://www.cqac.org.cn/zhongcaiyanjiu/3031.html
8.(必备)采购合同四、结算方式及期限。占瓶、结算以《各种气体购销合同与凭证》为准;结算货币为人民币。 五、解决合同纠纷方式:双方协商,如协商无效由甲方所在地法律部门解决。 六、此合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 七、其他约定事项:如甲方发现乙方使用其他单位各种气或30日内没有从甲方购货,甲方有权终止合同,结https://www.jy135.com/hetongfanben/1712299.html
9.建工合同纠纷中,如何应对“以政府审计为准”专业文章以政府投资或以政府投资为主的建设项目中,发包人为规避工程造价超出预算风险,常在招标文件或建设工程合同中约定“以政府审计为准”的条款。 但是,“政府审计”不同程度存在控制价格为目的的不合理审减、拖延审计情况等,损害承包人的合法权益。为此,识别并正确应对“以政府审计为准”是解决建工合同纠纷的重要“知识点”https://www.wincon.com.cn/major/14279.html
10.质量协议书(通用18篇)如果甲、乙双方已签订的购销合同与本协议存在不一致,则以购销合同为准。 解决合同纠纷的方式,由双方在签订购销合同时进行约定。 甲方(公章):乙方(公章): 代表:代表: 年月日年月日 质量协议书 3 建设单位:___(以下简称甲方); 勘察单位:___勘察院(以下简称乙方)。 为了明确建设单位与勘察https://www.cnfla.com/xieyishu/2688108.html