甲方委托乙方承担终端卖场设计和展厅设计，经双方协商一致，签订本合同。
1、本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规。1.3建设工程批准文件。2、工程概况
2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：
3、设计阶段及工作内容(标准店100-150平方/展厅300平方)
4、甲方应向乙方提交的有关资料、文件及期限
5、本项目总设计费用。
备注：本设计费不含税，如需发票另计13%税。
5.2除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明并经甲方书面认可。
5.3本合同中没有规定甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。
5.4除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。
6、双方责任
6.1甲方责任
6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应对乙方已完成工作内容(经甲方书面认可)的款项予以付清。
6.1.4甲方有权要求乙方提供室内装饰工程范围内的咨询意见和相应的图纸;甲方有权提出自己对设计方案的意见，供乙方设计参考，但不得与前阶段的审核意见相矛盾。6.1.5甲方在接到乙方书面文件后，应在7个工作日内给予明确书面答复。
6.2乙方责任
6.2.2乙方必须对其交付的设计文件的质量负责，设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量安全标准以及合同的约定，且保证后续使用的可行性、合理性。
6.2.3乙方交付设计文件后，需配合甲方在施工前进行设计技术交底，若之后施工单位对图纸有任何疑义,应以书面形式列出,交由乙方回复或修改;乙方未经甲方许可，不得将本合同设计方案委托第三方设计，否则甲方有权解除合同;乙方保证所完成的设计作品是乙方自己独立创作完成的，若发生纠纷，由此引起的责任由乙方承担。
6.2.4未经甲方允许，乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料;乙方所完成的设计作品的著作权归甲方所有，乙方不得转让或许可给第三人使用。
7、违约责任
7.2甲方应按合同要求提交乙方资料及反馈信息，若甲方不按时提交或反馈信息，每逾期一个工作日，乙方相应顺延设计成果提交周期。
7.3乙方应按合同要求的数量、质量，按时提交设计成果，每逾期一个工作日，乙方应向甲方支付当阶段应付设计费的千分之三违约金。
8、其它约定
8.1委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方另行商定额外费用并由甲方另行支付给乙方。
8.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。
8.3双方不愿意通过协商解决或协商调解不成时，可提请本项目所在地的仲裁委员会仲裁。8.4未经一方许可，双方均不得将本合同中所涉及的权益、责任转让与他人。8.5双方对本工程未来之装饰完成场景均有拍摄权和发表权。
8.7本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议作为附件，双方认可的设计任务书及双方认可的来往电报、传真、会议纪要均为本合同组成部分。
8.8本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。自双方签章后开始生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同时自行终止。
委托方：(签字盖章)
设计方：(签字盖章)
日期：年月日
委托方：(以下简称甲方)设计方：____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就门诊楼胃镜室诊区扩建设计事宜达成如下协议：
一、工程概况：
1.工程地点：
2.建筑面积：
3.使用性质：
4.房屋结构：
二、设计程序：
1.甲乙双方经协商设计费按《工程勘察设计收费标准(20xx年修订本)》
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方设计定金为总设计费的30%，即
3.乙方在收到甲方提供的有关设计基础资料后，3天内提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图后，乙方在7天内完成施工图设计。
5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的70%共35000元。
6.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
三、双方责任：
<一>甲方责任：
1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，相应增加乙方设计费，按合同总价的10%计算。
4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
6.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
7.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
<二>乙方责任：
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。(含蓝图6套，电子版施工图原件。)
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改、补充。
3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它：
2.对甲方提出的违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
3.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请本项目属地人民法院解决。
4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方：(以下简称“甲方”)
乙方：(以下简称“乙方”)
甲方委托乙方承担室内装饰设计，经双方协商一致，签订本合同。
1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2、国家及地区有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3、建设工程批准档。
2、本合同设计专案的规模和内容
1.1、工程名称：
1.2、规模：建筑面积约㎡。
1.3、设计范围：室内公共空间。
1.4、安装工程设计范围：
电气系统：电气线路、照明器具、开关插座平面布置图、系统图。
1.5、装饰设计各阶段及工作内容(A.B.C):
A:方案概念设计阶段：
1.设计说明;
2.装饰设计范围内平面布置图;
3.部分主要材料样板实物;
4.设计方案幻灯片。
B:方案深化设计阶段
1.装饰设计范围内室内平面布置、局部平面图;
2.装饰设计范围内天花布置、照明平面布置图;
3.装饰设计范围内的主要地面拼花图;
4.装饰设计范围内的主要立面图;
5.实物样板：木饰面板、墙地面砖、大理石花岗岩、墙纸、布艺、地毯等;
6.图表样板：五金、灯具、洁具、活动家具品牌规格技术图表;
7.设计说明
C:施工图设计阶段
2.室内平面布置图;
3.地面拼花图;
4.天花布置/照明平面布置图;
5.剖面图;
6.必要的施工节点大样图;
7.照明线路平面布置图/系统图;
8.插座线路/系统图;
9.弱电线路平面布置图/系统图
10.冷、热水线路平面布置图/系统图;
11.装饰设计范围内主要功能区的部分电脑或手绘彩色效果图。
3、设计费用及其支付方式
1.1、本合同设计费计算方式：每平方米设计费为人民币元。按实际设计面积计算，合同总金额为：元整。总共分三阶段支付完成，设计内容包括设计方案效果图(4)张以及全套施工图。
1.2、第一阶段：
乙方完成A阶段初步设计并交付给甲方且通过审查后，甲方应于次日内支付乙方第一期款，即总设计费的50%，计人民币元整。
1.3、第二阶段：
乙方收到甲方支付的一期设计费后，应于日内完成B阶段的深化设计方
1.4、第三阶段
乙方收到甲方支付的第二期设计费后，应于日内完成C阶段全套设计图纸，并通知甲方，甲方接到乙方通知后应于次日与乙方沟通，双方对全套设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于次日内支付设计费第三期款，即总设计费的20%，计人民币元整后，图纸归甲方所有。
1.2、在装修施工进场后，全程跟踪，根据施工现场的具体情况逐步做施工图修改，已达到设计效果。
5、甲方应完成的事项
1.1、负责提供本合同所需要的水电、空调、消防图及房屋原始结构图。
1.2、负责提供有关需要修改、变更设计得书面函件。
1.3、负责协调乙方与施工方的工作衔接。
1.4、负责组织图纸交底及有关工作验收工作。
6、乙方应完成的事项
1.2、负责在本合同签订之日后按时完成室内装饰工程设计方案，按时内完成施工图设计，并经甲方审查合格后提交有效设计档份。
1.3、尽量采用新材料、新工艺降以低工程造价。设计装饰标准应达到装饰要求。
1.4、负责对其内容做必要的及时的修改、调整和补充。
1.5、负责本专案施工过程中实行跟踪服务，对施工过程进行严格的设计落实、检查，督促施工单位按照施工图纸施工。
1.6、负责向甲方及施工单位进行设计交底和有关技术说明，并参加施工工程中的部分验收及竣工验收，妥善处理有关设计与施工方的沟通问题。
7、甲方违约责任
1.3、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计，否则由甲方自行承担有关法律责任。
1.4、甲方中途不履行本合同，违约方向守约方赔偿实际损失，并向守约方支付合同价款总额20%的违约金。
8、乙方违约责任
1.1、乙方未按本合同约定的要求向甲方提交相应的设计图纸，每延误一天，减收设计费的X%的违约金。
1.2、乙方未按本合同进行跟踪服务和参加有关验收工作，承担设计费的5%为违约金。
9、其他事项
1.2、本工程设计资料及档中，建筑材料、建筑构配件，应该注明其规格、型号、性能等技术指标。
1.3、因人力不可抗因素，致使本合同无法履行，双方应及时协商解决，互不承担违约责任。
1.4、甲方委托乙方为本合同内容之内的工作，新增加部分另行计算。
1.5、甲方应保护乙方的设计方案、档、资料图纸、资料、计算软体和专利技术。未经乙方的同意，甲方对乙方交付的设计资料及档不得擅自修改、复制或向第三人转让或用於本合同外的专案，如发生以上情况，甲方应负责法律责任，乙方有权向发包人提出索赔。
1.6、本合同的履行过程中，发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1.7、本合同一式两份，甲乙双方各一份，均具有同等法律效力。
1.8、本合同经双方签字盖章后生效。
1.9、本合同未尽事宜，双方可签订补充协定，有关协定及双方认可的来往传真，会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
1.10、甲方应以施工图纸为最后验收标准，效果图仅作为参考图案，不作为验收标准。
1.11、其他约定事项：
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
委托代理人：委托代理人：身份证号：乙方账号：
甲方：X公司
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1工程地点：：______________________。
2工程内容：总建筑面积______平方米。
3承包范围;装饰装修人工费用;
4开工日期：_______年___月___日;竣工日期：_______年___月___日;总工期(包括法定节假日)：____个工作日。
第二条;合同价款
1装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：_______。
⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：_______
⒊装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_______
⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_______
⒌剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：_______
第三条;甲方责任
1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________
第二条设计收费及支付方法
(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为______元/平方米(套内使用面积，不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写______元。
(二)付款方式
甲乙双方采用以下付款方式
1、量房前付预付款______元(其中______元上门测量费和______元方案费);
2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;
3、出电脑效果图，价格：______元/张(a4);
第三条设计内容及完成日期的约定
(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
(二)平立面图
1、原房型图
2、墙体改造图
3、平面家具布置图
4、地面图
5、天花图
6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)
7、门立面图(根据实际情况出或者不出)
6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)
7、电视背景墙立面图
8、其它现场需施工墙面的立面图
(三)剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等
2、门窗套剖面图
3、玄关剖面图
4、天花剖面图
5、电视背景墙剖面图
6、其它需施工处剖面图
(四)水电施工图
(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，______天内完成平面方案图;
平面方案甲方通过后，乙方在______天内完成全套施工图。
第四条双方责任
(一)甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;
2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;
4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计;
(二)乙方责任
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
第五条违约责任
(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;
(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;
(四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。
第六条合同生效、中止与结束
(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
一、向消费者委员会申请调解;
二、向有管辖权的人民法院起诉;
三、其它解决方式：_______________。
第八条未尽事宜与附加条款
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下：
1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);
3、设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);
4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);
第九条合同文本
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同履行完后自动终止。
甲方：____________________乙方：____________________
签章：____________________签章：____________________
签约地址：_______________签约地址：________________
签约日期：______年______月______日，签约日期：______年______月______日
委托方(以下简称甲方)：
承接方(以下简称乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的原则，结合本工程设计的具体情况，在甲、乙双方签定的设计合同前提下，双方达成如下补充协议。
第1条乙方愿意调度优势力量承接本工程的设计任务，并承诺本项
第2条乙方承诺确保该项目方案按时顺利通过，并作为合同实施的
第3条乙方人员分工明确及撤换须经甲方同意。
第4条设计进度控制。
4.1报批方案文本：
4.2一期施工图完成：
4.3后期施工图：按工程进展情况另定。
第5条设计成本控制。
5.1乙方对甲方的合理化建议应无条件修改。
5.2甲方有对设计有功人员的奖励建议权(总设计费的5-
5.3成本控制考核指标如下：
第6条本协议作为主合同的补充，与主合同同时有效。
开户银行：开户银行：帐号：
邮政编码：
鉴(公)证意见：
经办人：
鉴(公)证机关(章)
年月日
帐号：邮政编码：
发包人代表(甲方)：_____________________
承包人代表(乙方)：_____________________
甲方委托乙方承担以下工程设计任务：
工程名称：_____________________________
工程地址：_____________________________
(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为________元/平方米(套内使用面积)，估算总收费________元，金额大写________________元。
甲乙双方经协商采用以下付款方式(将不选定的方式划去)
1、双方另定。
2、按下列方式执行。
(1)上门测量，价格：________元
(2)定金：________元
(3)出平面方案图，方案：________份，价格：________元/份
(4)出平立面图及剖面图，价格：________元
(5)出水电施工图，价格：________元
(6)出效果图，价格：________元/张
(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，天内完成平面方案图;平面方案通过后天内完成全套施工图。
1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。
(二)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
(三)甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。
(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。
(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
1、向消费者委员会申请调解;
2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
3、向有管辖权的人民法院起诉;
4、其它解决方式：_______________
第八条合同文本
1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2本合同签订后工程不得转包。
3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4合同履行完后自动终止。
5本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
1、甲方将位于________________________的一件套房交由甲方装修，总面积为________平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。
9、总工程的费用为________元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。
委托方(甲方)：承接方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一.甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计：
1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址，房型，用途，使用面积平方米。设计收费按使用面积计算。
2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址，用途建筑面积平方米。设计收费按使用建筑面积计算。
二.甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米元，收取设计费共计人民币元。
四.甲方与乙方经过沟通对乙方完成的设计方案效果图达成一致后，并由双方确认。甲方应支付设计费余款70%，乙方应在年月日至年月日共天内完成全套装潢设计图及施工图纸。
七.双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方(不提供CAD文件)并办理交接签证手续。
八.施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于八次去现场指导施工，以达到设计效果。九.违约责任：
3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。
4.乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收的设计费，但必须交给甲方平面布置图，顶面布置图及手绘局部效果图各一张。
十.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向苏州市室内装饰行业协会申请调解或向苏州市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商，调解解决，或协商，调解不成时，可以采取以下第种方式解决：1.向苏州仲裁委员会申请仲裁。2.向人民法院提起诉讼。
十一.本合同一式两份，双方各执一份。本合同包括合同附件，补充协议，经甲，乙双方签字或盖章后生效。
十二.双方约定以下补充条款：
年月日年月日
一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。
二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。
1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;
2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;
3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;
4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。
四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。
五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。
六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。
业主：设计人：
法定代表人法定代表人
委托方：(以下简称甲方)
受托方：(以下简称乙方)
甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。
第一条工程造价
1.本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万元整。
2.工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的直接或间接费用。
第二条工程付款方式
1.工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。
2.甲方付款给乙方时,乙方必须提交给甲方同额之发票。
第三条本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。
第四条本协议与原合同具有同等法律效力
第五条本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份。
第六条甲、乙双方执行本协议过程中,如发生争执,甲、乙双方应先进行协商,求得妥善解决。如果协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决，裁决为终局裁决,对甲乙双方都有约束力,双方应按此裁决执行，诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,双方应继续执行。
第七条本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。
(盖公章)(盖公章)
法人代表或授代表:(签章)法人代表或授代表:(签章)
签约地点:
签约日期:
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内设计装饰，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一、甲方委托室内设计地址:：
二、房型：___________________________
用途：_________________________
建筑面积平方米左右
三、甲方委托乙方室内装修方案设计，在满足下列条件下甲方支付设计费共计人名币￥_____元。
1、乙方指派设计人员实地查看、丈量;
2、设计出平面图、立面图、吊顶图及效果图8张(大厅2张、会议室1张、套房2张、其它房间3张);并有详细的比例和说明和使用材料数量等方案;
3、该设计图是乙方设计人员独立创作完成，且不存在抄袭和侵犯他人著作权等权益纠纷;且全部设计需已经获得甲方的全面认可确认。
4、上述设计及设计图的著作权归甲方所有;
5、设计师到现场进行指导施工、放样等工作，以达到设计效果。
四、乙方完成初步设计(平面方案)后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付30%定金小写(人名币)：￥_____元，大写(人民币)：__________。乙方及乙方设计师最迟应在20xx年____月_____日前完成全套装修设计图及施工图纸。
六、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计定金。如甲方中途毁约，乙方不再退还已收取的设计定金。
七、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份。
甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：
地址：地址：
委托人(甲方)：
受托人(乙方)：
甲方委托乙方担任室内设计工作，经双方协商订立本合约书，议定条款如下：
第一条、室内设计地点：
第二条、室内设计项目：
第三条、设计面积(按建筑面积)：设计面积约M;(最后以施工图纸实际核算面积为准);设计费用按计费。
第四条、乙方接受委托后，应向甲方提出所需资料，并完成下列事项：
1、初步方案阶段：平面布置图、示意图片、设计说明。
2、方案深化阶段：效果图。
3、施工图设计阶段：平面图、立面图、节点详图。
4、乙方选择室内陈设品及固定设施包括家具、装饰照明、洁具、控制开关、地毯，织物挂画、绿植及其它装饰品等，特别设计的室内陈设品应提供相近的描述，以备采购及安装人员使用。
第五条、设计费总计：室内设计费约RMB元，大写人民币：。
第六条、设计进度：
(1)初步方案阶段：20xx年月日提交。
(2)方案深化阶段：20xx年月日提交。
(3)施工图设计阶段：20xx年月日提交。
第七条、设计费付款方式：
签定合同后,初步方案完成后支付50%设计费人民币元;方案深化阶段完成后支付40%设计费人民币元;施工图完成支付10%设计费人民币元。
第八条、协调事项：
1、乙方应按国家现行规定进行设计，并对设计的完整性及准确性负责，乙方应向甲方提供完整的装饰设计施工图。
3、乙方各阶段图纸均应经甲方书面同意后才能进入下一阶段设计工作。
4、在施工期间如甲方有要求要调整或是修改，乙方须应及时调整图纸，配合甲方施工正常进行，并且达到甲方期待的最佳设计效果;此类调整修改乙方不另行增收设计费用。
5、乙方须对本项目设计质量负全部责任。设计文件出现的遗漏或错误乙方应及时的修改及补充。甲方对设计方案的审核不得减轻、免除乙方的设计质量责任。
6、乙方该项设计图纸的知识产权属于甲方，未经甲方同意，乙方不能用作其它任何用途。
7、甲方向乙方提供的所有图纸和资料，乙方不得向与本项目设计无关的第三方扩散或转让。
8、乙方应当在提交施工图的同时向甲方提供全部设计文件、图纸的电子文档(DWG、可修改文档)，便于甲方确定方案及施工之用。
9、甲方审核、确认乙方设计效果及图纸后，如果甲方要求全部重新设计，乙方可重新收取设计费，但应当酌情减少一定的设计费用。
10、乙方设计图纸需满足甲方限额设计要求，并出具工程预算书，若设计成果经甲方审核后超过限额设计，乙方应无偿进行修改，以确保最终成果控制在限额规定内。
11、乙方应在装修阶段进行技术交底，并在施工过程中重要环节进行现场指导。
第九条、若因施工发生困难而应变更设计时，乙方应无条件为甲方提供变更。
第十条、本合约为双方同意签订，双方不得以其他文件与本合约作相反之解释，又本合约之任何一条因任何原因解释无效时，不影响其他条款之效力。
第十一条、如发生纠纷，双方约定由人民法院管辖。
第十二条、本合同壹式肆份，由甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
户名：户名：
帐号：帐号：
日期：
委托方：___________________(以下简称甲方)
设计方：___________________(以下简称乙方)
甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事，经协商同意，达成协议如下：
第1条工程概况
1.1房屋结构和面积：_________平方米。
1.2装修后的使用用途：__________________。
第2条设计内容和范围
第3条甲方向乙方提交的有关设计基础资料
甲方最迟应于___________年_________月_______日以前，向乙方提交如下：
(1)地形图;
(2)地质资料;
(3)房屋平面图;
(4)设计委托书;
(5)根据口述整理的设计委托纪要;
(6)房屋结构照片;
(7)设计说明等第项设计基础资料，以作为乙方设计的依据。
第4条设计收费
4.1双方商定采取以下的第种方式。
(1)按房屋建筑面积的比例，计取设计费;
(2)室内各部位装饰装修效果图设计________元/份(每增加一份加收成本费________元);
(3)专业施工图设计________元/份(每增加一份加收成本费________元)。
4.2上列设计费合计为________元整。
第5条设计的阶段及其期限与设计费的支付
5.1定金的支付：本合同生效后，由甲方向乙方支付设计费的以作为定金。
5.2设计的第一阶段：乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后10日内，提出设计构想，并形成设计方案平面图(或创意透视草图)，由甲方审阅确认后，须向乙方支付设计费的________%，即元。
5.3设计的第二阶段：乙方在收到5.2项设计费后的________日内，完成施工图设计，包括平面布置图、天花(砌墙、地台)平面图、效果图及物料样板，由甲方确认后，须向乙方支付设计费的，即
5.4设计的第三阶段：乙方在收到5.3项设计费后________日内，完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。
5.5设计修改费：甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见，乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费(其中涉及设计方案的修改，每次不低于________元)。
5.6外出差旅费：如果甲方需要乙方派员到外地(________市区以外)参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等，除了按有关规定提供食宿、交通、办公条件外，须向乙方支付________元/天的费用。
5.7经甲乙双方确认的图纸、物料清单，由乙方加盖公章后有效。否则，应为无效，即不对其后果承担任何责任。
第6条甲方责任
6.2对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。
6.3施工中，甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则，因此而产生的后果，尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果，均由甲方承担。
6.4未经乙方同意，不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果，向第三方转让或用于本合同外的项目。否则，按本合同第9.3项承担违约责任。
6.5按时足额地向乙方支付设计费用。
第7条乙方的责任
7.2施工中，乙方将指派设计师到现场进行解释图纸和技术交底，并不定期地进行跟踪、指导，协助解决技术上的问题，其期限为90天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场进行配合、指导或在该期限届满后，仍需乙方设计师提供技术服务，则须按1000元/天的标准向乙方支付费用。
7.3因设计错误造成工程质量事故损失的，除应及时采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
7.4对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求，应予以拒绝。
7.5参加本工程的竣工验收。
第8条合同的变更和解释
8.1本合同生效后，如果任何一方非经与对方协商同意，不得变更和解除合同。
8.2双方就合同变更和解除达成一致后，应制作补充协议，并由双方签字或盖章生效。
第9条违约责任
9.1本合同在履行期间，属甲方单方要求解除合同的，如果乙方尚未开始设计工作的，则不退还已收取的定金;如果乙方已开始设计工作的，进行到何阶段，就按该阶段金额比例(不论该阶段的设计量是否达到)向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的，不论是否已经开始设计工作的，则应双倍返还已经收取的定金。
9.2甲方逾期交付设计费和乙方由于自身原因逾期交付设计设计成果的，应按设计费总额的________‰的比例，由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过15日以上的，守约方有权暂时中止履行本合同，并书面通知违约方。
9.3甲方未经乙方同意，将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果，向第三方转让的，须一次性向乙方支付2万元的违约金。
第10条争议的解决方式
10.1本合同在履行期间发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
第11条其他
11.1甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等，所需费用由双方另行商定。
11.3本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。