工程索赔与工程签证工程变更的区别与联系承包人承包商

工程索赔,通常是指承包人的费用补偿以及工期补偿,是单方面的法律行为。发包人基于建设工程质量及工期问题也可以向承包人提出索赔。

工程变更:工程变更是保证设计和施工质量,完善工程设计,纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作,包括由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它单位提出的设计变更。

工程签证:指除施工纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作,由监理工程师确认其工程行为的发生与数量,是否予以计量与支付,应按合同原则及项目的有关规定办理。施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所应办理的工程签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。

一、工程签证与工程索赔的区别与联系

工程签证与工程索赔都是对建设工程施工合同履行过程中发生的变更进行应对和处理的法律手段,系建设工程实践中的行业惯例。从两者的关系看,工程索赔概念的外延比工程签证概念的外延更大,即工程索赔实际上包括工程签证;从另一角度讲,工程索赔是建设工程合同中的一方先行提出索赔报告,经对方审核确认后形成的工程签证,工程签证可以讲也是工程索赔的重要证据之一

(1)两者产生的原因不同

工程签证贯穿于施工的全过程,涉及的范畴广,是一项政策性、技术性较强的工作,实践中导致工程签证的原因主要包括施工过程中发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程质量不相符,需要调整工程造价或顺延工期、赔偿损失等形成的书面文件,以备将来出现纠纷时用以解决双方纷争的依据。

导致工程索赔的原因主要包括:发包人违约;承包人违约;第三人原因导致的索赔;合同缺陷导致的索赔;工程变更导致的索赔;非人为因素导致的索赔等。

(2)两者涉及的主体意思表现形式不同

工程签证是承包方与发包方协商一致的结果,系双方法律行为,其协商的结果可视为建设工程合同的重要组成部分,签证一旦获得双方认可,其结果对双方具有法律约束力。

工程索赔则是合同中的一方自认为自身合法权益受侵害时理应获得的各种费用、顺延工期、赔偿损失未获得,依法向对方提出应获赔偿的主张。可见,工程索赔系单方行为,而非双方协商一致的结果。

(3)两者是否依靠证据不同

因建设工程具有复杂性、不确定性,工程施工过程中会发生不同于原设计、原计划的情况,这种变化系对原合同做出的相对调整,也是常理之中之事,故,双方对此变化做出相应调整并进行书面确认,并不需要相应证据作支撑。

工程索赔之前提系施工过程工程发生变化导致损害结果,双方对此有分歧,对此,必须依靠证据作支撑。

(4)两者涉及的利益是否确定不同

因工程签证是对双方认可的行为达成一致的结果,故,工程签证涉及的利益已基本确定,在工程结算时,对于双方认可的签证,均可直接作为计算工程量及工程价款的依据。

工程索赔如前所述,系单方的意愿和主张,需要依靠证据作支撑,索赔款是否能实现取决于司法裁判的认可,是一种典型的等待利益,具有不确定性。

二、工程变更与工程索赔的区别与联系

工程变更与工程索赔对项目目标顺利实现的影响都很大,其依据都是合同文件,都涉及到工期和费用的改变,都是承包商猎取额外利润的主要手段。

(1)两者的定义不同

工程变更是在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理工程师根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理工程师批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变;

工程变更为工程项目实施过程前提出的,工程索赔为事后提出。

(3)两者的法律效力不同

工程变更为按工作程序办事,没有法律效力;工程索赔需按照合同规定依法解决,具有法律效力。

(4)两者的关系不同

工程变更与工程索赔是同一体中的两个方面,工程变更是前提,索赔是结果,但工程变更不一定会产生索赔。工程变更是导致工程索赔的主要原因,当变更无法和谐时就上升为索赔或纠纷。

(5)经济补偿费用组成不同

工程变更的补偿的费用包括净成本、治理费、利润、担保和保险等。工程索赔费用一般是承包商实际发生的费用,除了因变更引起的索赔可计利润外其它类型索赔不能计利润。

(6)操纵能力不同

(7)和谐难度不同

(8)合同价格影响不同

发生工程变更不一定会使合同价格增加,工程索赔若索赔成功会增加发包方的费用,并且会发生与工程成本无关的诉讼、争议、仲裁费用。

工程中的变更,索赔,签证之间的关系-百度文库(baidu.com)

工程签证与工程索赔的联系和区别(tjjzgcls.com)

工程签证与工程索赔有哪些联系与区别,你清楚吗_【快资讯】(360kuai.com)

THE END
1.2025版国际工程承包合同中因情势变更导致的工期延误及索赔处理4篇20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版国际工程承包合同中因情势变更导致的工期延误及索赔处理合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同签订目的二、合同背景1.工程项目概况2.工程地点3.工程规模4.工程承包方式5.https://www.renrendoc.com/paper/383379868.html
2.承包方如何理解变更签证索赔和价款调整的关系施工单位在投标报价时,充分的利用你的四大核心报价依据的漏洞,哪四大核心依据啊,投标人报价的四大核心依据,四个文件说一下,图纸文件、清单文件、招标文件还有合同文件,这四个文件不是你给的嘛,你有漏洞以后施工发现漏洞以后就不告诉你,利用发现文件的这四大漏洞在投标时打埋伏,把变更签证索赔的线索早早打进去了,开工https://www.douban.com/note/774221761/
3.项目部年度工作总结及下年工作计划(共18篇)6、加强工程预算和措施变更的管理,做到工程预算和施工同步,有关签证变更与施工同步。 7、严格技术交底和专项方案的管理,做到一工序一交底,坚决杜绝工程返工现象,积极推广新技术、新工艺,通过先进技术达到节约成本的目的。 8、每月分别对各单位工程完成部位进行划线,建立工程部位劳务分包结算台帐,避免因部位不明确重复开任https://www.hrrsj.com/gongzuozongjie/xiangmuzongjie/17771.html
4.工程签证工程联系单设计变更工程洽商之间到底有什么区别?1.工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权。 2.工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。 http://www.pmddw.com/artcle_detail_442450_1.aspx
5.装修包工包料合同书(精选5篇)双方明确:___在本工程实施过程中,任何涉及工程质量、工期、安全、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经甲方负责人签字并加盖公章后方能有效。 3、 向乙方移交施工现场房屋平面图。 4、 以及其他根据法规等规范性文件甲方享有的权利及应履行的义务。 (二)乙方的权利https://www.cnfla.com/zhuangxiuhetong/2430187.html
6.工程索赔联系单本专题为土木在线工程索赔联系单专题,全部内容来自与土木在线文档论文资料库精心选择与工程索赔联系单相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多工程索赔联系单相关资料请访问土木在线文档论文资料库https://www.co188.com/jh/a125639.html
7.设计变更工程签证确认单工程洽商联系单会签的区别,一文④由于施工单位的原因、施工不当或施工错误,此变更费用不予处理,由施工单位自负,若对工期、质量、造价造成影响的,还应进行反索赔。 工程签证 (一)施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证,如https://lawyers.66law.cn/s220803c44634a_i891571.aspx
8.造价咨询工作心得体会三要落实设计变更签证,设计变更要有原设计单位负责人签字,并经业主单位代表和监理工程师签字,重大设计变更要经原设计审批部门审批,否则不应列入竣工结算。 四要现场按竣工图、工程变更、现场签证进行工程量的核实。认真审核工程结算,剔除其中多算工程量、高套定额、高取费用、不切合实际的签证、不合理的技术措施等增加https://www.360wenmi.com/f/file3pyc66s6.html
9.“工程联系单工程变更单工程签证单”的使用(5) 承包人在施工中发生质量事故须变更设计或者采用补强措施的。 (三)工程签证单 工程签证单就是指工程索赔,主要包括工期索赔和费用索赔两个方面。签证的方式包括承包人向发包人签证,也包括发包人向承包人签证。 工程签证单产生的原因有:①技术核定单产生的签证、②工程联系单产生的签证、③其他现场原因产生的签证。http://www.sxahjs.com/index.php?p=newsshow&id=845
10.机电工程案例汇总事件3:由于设计变更造成的影响是属于甲方责任,所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求,但由于E 工作所耽误的时间未超过其总时差(10d),不对总工期造成影响,所以即使提出工期补偿,甲方也应不予补偿。事件4:由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,并且H工作处在关键线路上,故应给预工期补偿和费用补偿,费用https://m.360docs.net/doc/0f8991422.html
11.54工程签证单工程联系单设计变更单工程洽商记录之间的54、工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录之间的区别.pdf,工程签证单、工程联系单、设计变更单、 工程洽商记录之间到底的区别 观点一: 1、工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费 用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协 议书同等https://m.book118.com/html/2023/0625/8002072041005104.shtm
12.工程施工项目工作总结四、索赔与变更: 工程进展的同时,要做好影像资料的保存。个性是一些隐蔽工程、关键点。对甲方或监理提出的工程变更及其它一些索赔手续,要及时进行签证。 五、外围关系的协调: 施工过程中,难免会出现一些人来阻挠施工。以保证正常施工为目的,尽量进行协商,也可依靠业主进行协调。如达不成一致意见, https://www.gdyjs.com/shiyongwen/gongzuozongjie/278872.html
13.施工项目工作总结(精选20篇)总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,因此我们需要回头归纳,写一份总结了。但是总结有什么要求呢?以下是小编为大家收集的施工项目工作总结,希望对大家有所帮助。 施工项目工作总结 1 https://www.wenshubang.com/gongzuozongjie/2641481.html
14.装修合同范本简约版(精选8篇)双方明确:___在本工程实施过程中,任何涉及工程质量、工期、安全、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经甲方负责人签字并加盖公章后方能有效。 3、向乙方移交施工现场房屋平面图。 4、以及其他根据法规等规范性文件甲方享有的权利及应履行的义务。 (二)乙方的权利https://www.ruiwen.com/hetongfanben/4967422.html
15.工程项目管理策划(8篇)1)按合同规定,及时答复施工单位提出的问题及配合要求,不要造成违约和对方索赔的条件。 2)施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调、配合。 3)工程变更、设计修改要慎重,提醒公司有关部门作好事前的经济合理性分析。 4)严格经费签证 凡涉及经济支出的停窝工签证、用工,使用机械的签证,以及材料调价https://www.unjs.com/fanwenku/482658.html