随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
原告：
住所：
法定代表人：
被告：
1、支付设计费_______元及逾期支付的利息_______元；
2、支付违约金_______元（或赔偿经济损失_______元）；
3、本案诉讼费由被告承担。
_______年_____月_____日，原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》，约定设计费金额为人民币_______元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日_____%支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付_______元，尚欠设计费_______元至今未付。经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的.合法权益。
此致
_______人民法院
具状人（盖章）：___________
法定代表人（签字）：__________
_______年_____月_____日
附：
合同副本_______份。
本诉状副本_____份。
其它证明文件_____份。
原告：_________________名称、地址、联系方式。
法定代表人：_________________姓名、职务。
委托代理人：_________________姓名、性别、年龄、民族、职务、工作单位、住址、联系方式。
被告：_________________名称、地址、联系方式。
诉讼请求：_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由：_________________(写明起诉或提出主张的`事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。
___________人民法院
具状人：___________
____年_____月_____日
案由：《人民调解协议书》履行纠纷（合同纠纷）。
诉讼请求：
1、请求人民法院判令被告立即履行_____年_____月_____日达成的《人民调解协议书》，立即支付__________元人民币给原告。
2、请求人民法院判令被告承担因违约给原告人所造成的一切经济损失，含代理劳务费、交通费及其_____年_____月_____日后后银行同期利息的4倍共计__________元。
本案诉讼费由被告承担。
3、事实及理由：
__________年_____月_____日，原告的父亲_______________（退休教师）因为腰痛到被告处就诊，被告给原告的父亲注射了针水（未知名），回到家中即告生命危急，经抢救后无效死亡。
协议书签订后，被告支付了_____万元后，找各种借口拒绝支付。
原告人认为，被告非法行医胡乱注射针水是剥夺了父亲生命的根本原因，依法可追究被告故意致人死亡的刑事责任（至少也可追究过失致人死亡之刑事责任），但原告考虑与被告为乡里乡亲关系，协议也是在各个部门参与的情况下达成的，故未主张追究刑事责任。但万没有想到，被告毫无诚信，竟然以奸诈的方式以__________元让原告人处理父亲的后事后，竟然拒绝履行人民调解协议书，被告的行为已严重践踏国家的法律，构成事实上的欺诈违约，性质极其恶劣，企图玩弄受害人家属及其参与解决的多方人员。
根据《人民调解法》的规定，经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，故本调解协议合法有效，被告人应当不折不扣地履行。
又据《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第一条的规定，被告的行为已为合同违约行为，应当依法承担违约赔偿责任。而据《民法典》的.规定，被告应当赔偿给原告人因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。
故请求人民法院支持原告的全部诉讼请求，维护原告人的合法权益，维护国家法律的权威和法院的权威。
_______________县人民法院
具状人：__________
_____年_____月_____日
原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。
法定代表人：______________，_____________有限公司董事长。
被告：_________________，男，________年________月________日出生，汉族，住__________市__________区__________路_________号。
诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款_________元，违约金_________元;
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币_________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付_________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即_________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的'经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。
__________市__________区人民法院
具状人：______________
________年________月________日
法定代表人：_______________职务：_______________
法定代表人：_______________
2、判令本案的诉讼费等费用由被告承担。
事实和理由
原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器，双方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为no.01、no.02.以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的权利义务关系。
_______________某区人民法院
具状人：_______________
__________年________月_______日
1、支付设计费_______元及逾期支付的`利息_______元；
_______年_____月_____日，原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》，约定设计费金额为人民币_______元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日_____%支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付_______元，尚欠设计费_______元至今未付。经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
诉讼请求：___
2、请求法院判决被告支付违约金_________元；
3、请求法院判决本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：___
_________年____月____日，原告和被告签订了一份《________工程设计合同》，约定设计费金额为人民币_________元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日____‰支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付_________元，尚欠设计费_________元至今未付。
经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的`诉讼请求，以维护原告的合法权益。
_________＿人民法院
具状人：____________设计院（盖章）
法定代表人：______________（签章）
_________年____月____日
附：___合同副本____份。
本诉状副本______份。
其它证明文件____份。
判决解除原、被告20____年8月19日签订的《商铺租赁合同》;
判决被告支付原告违约金合计人民币500000元;
判决被告支付原告垫付物管费和水电费共计人民币50000元;
判决被告于20____年7月31日前自行撤出商铺内其安装的设备、设施，恢复原貌，付清20____年3月20日至7月31日的物管费和水电费。
判决被告承担本案的`全部诉讼费用。
事实与理由：___
20____年8月19日，原、被告双方签订了《商铺租赁合同》。合同约定，原告将坐落于____市____区____路xxx号商铺租赁给被告，租赁期限为5年，自20____年8月25日起至20____年8月24日止，并约定了双方若违反约定应承担的违约责任。合同签订后，原告按照该租赁合同约定交付了商铺，但被告却不按合同约定支付租金，经原告多次催缴，被告仍拒绝按约定支付租金，并长期占用商铺。
综上，为维护原告的合法权益，原告特向贵院提起诉讼，望判如所请。
____区人民法院
原告：___
年月日
经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的'诉讼请求，以维护原告的合法权益。
原告：______________，女，_____年_____月_____日出生，汉族，无业，住_____________，身份证号码_____________.
法定代表人_______________，系公司董事长。
案由：_________________商品房预售合同纠纷
诉讼请求：_________________
2、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：_________________
20xx年12月31日，原告与被告签订了编号为y_______________的《商品房预售合同》。根据该合同的约定，被告应在20xx年8月30日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之一按日计算，并于实际交房之日起30内向原告支付。
20xx年8月18日，被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的《北京市商品房预售合同》约定的.方式向您支付违约金”。直到20xx年12月10日，被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。
根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自20xx年8月31日起至20xx年12月10日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日30日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。20xx年1月，原告委托律师向被告发出《律师函》，被告签收后仍不向原告支付违约金。